Договор подряда на выполнение работ для государственных нужд
- Подробности
- Категория: Готовый договор
- Просмотров: 1520
г. ______________ “___”__________ 20___ г.
______________________________________________________________________,
(наименование организации, предприятия и т.д.)
именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице
_______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)
действующего на основании_____________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _____________________________________________________,
(организационно-правовая форма и
_______________________________________________________________________
название организации, предприятия учреждения)
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице______________________________
(Ф.И.О., должность)
действующего на основании______________________________________________
(устава, положения, доверенности)
от ______ № ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании приказов _____________________________________________
(указать чей приказ, его номер, дату, название полностью)
_______________________________________________________________________
протокола конкурсной комиссии от ___________________ № ___________________ (если конкурс не проводится: письмо Министерств экономического развития РФ от ___________№____________) заключили настоящий государственный договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями договора и в установленые сроки сдать Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю работу: _________________________________________________________________________
(наименование работ)
1.2. Научно-технические требования к работе, уровню и способам технических решений, являющиеся предметом договора, определяются техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору).
1.3. Содержание и сроки выполнения отдельных этапов работы регулируются календарным планом (Приложение № 2 к настоящему договору).
2. Стоимость работ. Порядок расчетов
2.1.Государственный заказчик уплачивает Исполнителю за исполненную работу, оговоренную в настоящем договоре ______________________________________рублей,
(сумма прописью)
в соответствии со сметой (Приложение № 3 к настоящему договору) и протоколом согласования цены (Приложение № 4 к настоящему договору).
2.2. Расчеты за выполненную по этапам и в целом работу осуществляется после ее сдачи Исполнителем и приемки Государственным заказчиком, оформленную Актом сдачи-приемки. Расчеты осуществляются Заказчиком в порядке, установленном для финансирования расходов _________________________ бюджета.
(указать какого)
2.3. Государственный заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере _____процентов от объема финансирования в целом, установленного определенного п. 2.1. настоящего договора, а именно _______________________________________рублей
(сумма прописью)
по мере выделения Государственному заказчику средств__________________________
(указать какого)
бюджета. Оплата осуществляется после сдачи и приемки работы по этапам или в целом, включая ранее выданный аванс.
2.4. Датой выплаты аванса или оплаты выполненных работ по этапам и в целом является дата представления Государственным заказчиком в Министерство финансов РФ реестра по организациям, осуществляющими работы по заключенным договорам на выполнение гоударственного заказа. Реестр составляется на основании доведенных до Государственного заказчика лимитов бюджетных обязательств.
3. Порядок выполнения, сдачи, приемки работ
3.1. Порядок поизводства Исполнителем оговоренных в настоящем договоре работ установлен техническим заданием и календарным планом.
3.2. В качестве контроля за процессом ведения работ Исполнитель направляет по требованию Государственного заказчика всю необходимую ему документацию, имеющую отношение к выполняемым по настоящему договору работам, а также создает условия для проверки проверки выполнения работ и произведенных расходов по договору.
Приемка работы по этапам и в целом в порядке, установленном настоящим договорам с соблюдением положений технического задания, а также календарного плана.
3.3. Список научной, технической и иной документации, требующей оформления и передачи ее Исполнителем Государственному заказчику на отдельных этапах производства работ, а также по окончании действия настоящего договора, устанавливается техническим заданием и календарным планом.
3.4. Передача соответствующим образом оформленной документации по отдельным этапам Контракта производится с обязательным наличием сопроводительных документов Исполнителя.
3.5. Исполнитель за _______ дней до истечения срока по календарному плану обязан известить Государственного заказчика о готовности к рассмотрению результатов выполненной работы.
3.6. По завершении работ Исполнитель обязан передать Государственному заказчику отчетные документы и Акт сдачи-приемки работ по настоящему договору.
3.7. Государственный заказчик в ________дневный срок с даты получения Акта сдачи-приемки работ и отчетных документов направляет Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.
3.8. При наличии мотивированного отказа стороны должны составить двухсторонний Акт, в который включается список требуемых доработок, а также срок их исполнения.
3.9. При досрочном выполнении работ Государственный заказчик имеет право досрочно принять и оплатить их по цене, определенной настоящим договором.
3.10.Имущество, приобретаемое Исполнителем на средства, полученные в виде расчета за произведенные по насоящему договору работы, передается в хозяйственное ведение Исполнителя.
3.11. В случае, когда в процессе выполнения работы обнаруживается необходимость получения негативного результата, Исполнитель приостанавливает ее, известив об этом Государственного заказчика в 10 –ти (Десяти) дневный срок после такого приостановления. Если Государственный заказчик прийдет к выводу о нецелесообразности дальнейшего выполнения работы, Исполнитель прекращает ее.
В таких случаях стороны обязаны в 20 – ти (Двадцати) дневный срок придти к взаимному решению об изменении условий или расторжении договора.
4.1. Обязательства сторон в отношении использования охраняемых объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам, в процессе производства договорных работ определяются в соответствии снормами действующего законодательства, а также условиями заключаемых с правообладателями договоров.
4.2. Стороны обязуются не позднее 60 –ти (Шестидесяти) дней прошедших после сдачи-приемки работ согласовать порядок использования созданных объектов.
4.3. Обязательства Исполнителя:
4.3.1. Произвести все работы в полном соответствии с техническим заданием и передать Государственному заказчику их результаты в установленный данным договором срок по Акту сдачи-приемки.
4.3.2. Осуществлять использование средств, предоставляемых Государственным заказчиком для выполнения работ в соответствии с их назначением.
4.3.3. Оговорить с Государственным заказчиком необходимость использования объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам и приобретения прав на их использование.
4.3.4. Предоставить Государственному заказчику гарантию передачи ему результатов произведенных по договору работ без нарушения исключительных прав третьих лиц.
4.3.5. Направлять Государственному заказчику список объектов интеллектуальной собственности, использование которых предполагается при реализации результатов работы, а также известить о правилах их использования с предоставлением необходимых расчетов.
4.3.6. За счет собсвенных средств, а также своими силами, не нарушая сроков сдачи выполненных работ, ликвидировать допущенные по его вине в уже произведенных работах дефекты, ошибки в расчетах и аналитических выводах, наличие которых может привести к отступлениям от технико-экономических параметров, установленных в техническом задании или в насоящем договоре.
4.3.7. В трудовых или гражданско-правовых договорах, заключаемых с конкретными исполнителями работ, указывать все требуемые условия, обеспечивающие соблюдение исполнителем принятых по договору обязательств.
4.3.8. Произвести всю работу лично.
4.4.1. Привлекать к исполнению договора на выполнение работ третьих лиц, но только с согласия Государственного заказчика. К отношениям Исполнителя и третьих лиц применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике.
4.5. Обязательства Государственного заказчика:
4.5.1. Предоставлять Исполнителю требуемую для производства им работ информацию.
4.5.2. Принять и оплатить результат произведенных Испоолнителем работ.
4.5.3. Во всех публикациях или иных способах распространения сведений о результатах работ настоящему договору указывать авторов.
4.6. Права Государственного заказчика:
4.6.1. Следить за ходом проведения работ по настоящему догвору Исполнителем, не вмкшиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
4.6.2. Следить за использованием Исполнителем средств, предоставляемых Государственным заказчиком для выполнения договорных работ по назначению.
4.6.3. Не оплачивать результат работы по этапам и в целом при их несоответствии условиям технического задания, требовать от Исполнителя исправления допущенных дефектов за счет средств Исполнителя.
4.6.4. Требовать возмещения причиненных Исполнителем убытков.
5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполненим условий настоящего договора одной из его сторон, такая сторона возмещает другой стороне причиненные ей этим убытки.
5.2. Стороны освобожлаются от ответственности за нарушение настоящего договора, если они докажут, что в таком нарушении отсутствует их вина.
5.3. Исполнитель возмещает причиненные им Государственному заказчику убытки в пределах стоимости произведенных им работ, если не докажет отсутствие в этом его вины.
5.4. Сторона, виновная в разглашении сведений,являющихся государственной тайной, отвечает по нормам соответсвующего законодательства РФ.
5.5. При нарушении сроков окончания работ по каждому этапу, установленных календарным планом, Исполнитель уплачивает Государственному заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере 0,01% от стоимости этапа.
5.6. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, стороны освобождаются от всякой ответственности.
Под форс-мажорными обстоятельствами стороны понимают наступление таких обстоятельств, при которых стороны, действуя с разумной предусмотрительносьтю, по независящим от них причинам не могут выполнить договорные обязательства надлежащим образом. К таким обстоятельствам стороны относят: военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по данному договору.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны обязуются известить об этом друг друга в 3 –х (Трех) дневный срок.
5.7. В случае уменьшения в установленном порядке средств из ______________________ бюджета, выделяемых Государственному заказчику стороны
(указать какого)
обязаны согласовать дальнейшие условия выполнениядоговорных работ.
6.1. Стороны обязаны хранить конфиденциальность информации, относящейся к предмету настоящего договора, процессу его исполнения, а также произведенным результатам.
Разглашение такой информации (полностью или ее части), ознакомление с ней третьих лиц производится по взаимному согласию сторон (кроме информации, распространение которой ограничено государсвенными документами).
6.2. Условия, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, определяются представителями Государственного заказчика и Исполнителя.
7. Права сторон на результаты работ
7.1. Права владения, пользования и распоряжения результатами, созданными при выполнении настоящего договора, принадлежат Государственному заказчику.
7.2. Исполнитель обязуется немедленно извещать Государственного заказчика обо всех произведенных при выполнении договора результатах (объектах).
7.3. Исполнитель обязуется принимать необходимые меры, обеспечивающие охрану результатов работ, созданных при выполнении настоящего договора.
7.4. Государственный заказчик имеет право вводить ограничения на право или особые условия использования результатов, созданных при выполнении договора.
7.5. Права и обязанности сторон в отношении использования результатов интеллектуальной собственности третьих лиц, в процессе выполнения работ по условиям настоящего договора, устанавливаются нормами действующего законодательства Российской Федерации, а также условиями заключаемых с такими третьими лицами договоров.
8.1. При возникновении споров между сторонами по вопросам и в процессе исполнения настоящего договора, стороны должны стремиться разрешить их с помощью взаимных переговоров.
8.2. При невозможности разрешения споров с помощью взаимных переговоров, стороны передадут его на разрешение Арбитражному суду __________________________.
(указать место его нахождения)
9.1. Договор принимает юридическую силу и порождает взаимные обязательства сторон с момента его регистрации _______________________________________________.
(указать наименование Государственного заказчика)
9.2. Срок окончания работ ____________ 20__ г.
Сроки выполнения отдельных этапов работы установлены календарным планом.
Продления действия настоящего договора возможно только по взаимному соглашению сторон. Условия продления срока действия договра будут установлены сторонами не позднее, чем за 3 (Три) месяца до истечения срока действия настоящего договора.
9.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор посредством направления дрегой стороне письменного извещения об этом, если другая сторона не исполнитт какое-либо существенное условие настоящего договора. Стороне, не исполнившей своих обязательств, будет предоставлено 2 (Два) месяца для устранения такого нарушения.
9.4. Изменение условий, а также дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями к настоящему договору, подписываемые уполномоченными представителями сторон, признаются неотъемлемыми частями договора и принимают юридическую силу со дня регистрации такого соглашения в ________________________________________________________________.
(указать наименование Государственного заказчика)
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Государственного заказчика.
10.2. Все приложения к настоящему договору признаются его неотъемлемыми частями.
10.3. Работы по настоящему договору финансируются из средств _______________ бюджета,
(указать какого)
выделяемых_________________________________________________________,
(указать наименовние Государственного заказчика)
и не подлежат налогообложению.
10.4. Не урегулированные настоящим договором условия, разрешаются сторонами в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
|
Государственный заказчик:
Наименование:
Почтовый адрес:
ИНН:
Р/С:
БИК:
К/С:
ОКАТО:
|
Исполнитель:
Наименование:
Почтовый адрес:
ИНН:
Р/С:
БИК:
К/С:
ОКАТО:
|
Государственный заказчик (представитель) ___________________
(подпись)
Исполнитель (представитель) ___________________
(подпись)
Приложение № 1
к договору № ________
от ________________20____г.
Техническое задание
на выполнение _______________________________________________ работ
1. Наименование работы __________________________________________________
2. Исполнитель__________________________________________________________
(по уставу, полностью)
3. Руководитель проекта__________________________________________________
4. Сроки проведения: начало устанавливается________________________________
окончание ______________________________________________________________
Объем средств на проведение работ ________________________________ рублей
(сумма прописью)
5. Цель работы __________________________________________________________
6. Содержание, основные требования к проведению работ______________________
7. Ожидаемые результаты работ _ ___________________________________________
8. Предполагаемое использование результатов работы _________________________
9. Перечень документации, предоставлякмой по окончании работ________________
Государственный заказчик (представитель) ___________________
(подпись)
Исполнитель (представитель) ___________________
(подпись)
Приложение № 2
к договору № ________
от ________________20____г.
Календарный план на 20___ г
выполнения _________________________________________________ работ
Наименование работы _____________________________________________________
|
П/п № |
Наименование этапа работы, основное содержание |
Сроки выполнения работ (квартал, год) |
Стоимость работ, рублей |
Результат работ по этапу Вид отчетности |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
соответствует техническому заданию |
Государственный заказчик (представитель) ___________________
(подпись)
Исполнитель (представитель) ___________________
(подпись)
Приложение № 3
к договору № ________
от ________________20____г.
Смета
расходов на выполнение ______________________________________________работ
Наименование работы __________________________________________________
|
П/п № |
Наименование |
Стоимость, рублей |
|
1. |
Оплата труда |
|
|
2. |
Начисления на оплату труда |
|
|
3. |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов |
|
|
4. |
Командировки, иные служебные разъезды |
|
|
5. |
Транспортные услуги |
|
|
6. |
Оплата услуг связи |
|
|
7. |
Оплата коммунальных услуг |
|
|
8. |
Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг, в том числе
|
|
|
9. |
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования |
|
|
Итого: |
|
|
Государственный заказчик (представитель) ___________________
(подпись)
Исполнитель (представитель) ___________________
(подпись)
Приложение № 4
к договору № ________
от ________________20____г.
Протокол
согласования цены на выполнение ________________________________ работ
1. Заказчик:______________________________________________________________
2. Исполнитель:__________________________________________________________
3. Согласованная сторонами цена:___________________________________________
|
На работу в целом На этапы работы |
Согласовано сторонами в рублях (сумма цифрами и прописью) |
Примечания |
|
1 |
2 |
3 |
|
Всего: |
|
|
|
В том числе по этапам: |
|
|
|
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
3. |
|
|
Государственный заказчик (представитель) ___________________
(подпись)
Исполнитель (представитель) ___________________
(подпись)