г. ______________ "___" ___________ 20__г.
________________________________________________________________________,
(наименование организации или гражданина-индивидуального предпринимателя)
именуемое в дальнейшем Проектировщик, в лице ____________________________,
(Ф.И.О.,должность)
действующего на основании ________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и ________________________________________________________,
(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________,
(Ф.И.О.,должность)
действующего на основании _______________________________, с другой стороны,
(устава, положения, доверенности)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Проектировщик обязуется по заданию Заказчика разработать техническую документацию, выполнить изыскательские работы, результатом которых будут выступать:
________________________________________________________________________.
1.2. В срок ___________ Заказчик передает Проектировщику утвержденное _____________ задание на проектирование, а также
(кем)
________________________________________________________________________.
(иные исходные данные,необходимые для составления технической документации).
1.3. Проектировщик обязуется соблюдать требования, установленные заданием Заказчика и другими исходнми даннми для выполнения проектных и изыскательских работ, а также вправе отступить от них только с согласия Заказчика.
Проектная документация подготавливается в полном соответствии с требованиями, установленными для нее строительными нормами, а также правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.
Обязательства Проектировщика признаются выполненными со дня утверждения подготовленного им проекта __________________________________.
(наименование органа, правомочного утверждать
соответствующие проекты).
1.4. Права Заказчика в отношении земельного участка, предоставляемого под строительство ________________________________________
(наименование объекта)
подтверждаются _________________________________________________________
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа —Акта об отводе земельного
участка, свидетельства о праве собственности, договора и др.).
Разрешение на строительство выдано ______________________________________
(наименование органа, наименование, номер дата выдачи документа).
1.5. Заказчик обязан принять и оплатить выполненнуюПроектировщиком работу, установленную п.1.1. настоящего договора.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Срок начала работ устанавливается ______________________ дней с
момента получения Проектировщиком от Заказчика документов, указанных в п.1.2
настоящего договора.
2.2. Срок окончания работ устанавливается_________________________________.
2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ:_____________.
2.3.1. Выполнение изыскательских работ __________________________________.
2.3.2. Разработка технической документации _______________________________.
3. Цена работ. Порядок расчетов
3.1. За выполненные работы, указанные в части 1 настоящего договора, в соответствии со Сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, Заказчик обязуется уплатить Проектировщику _______________ рублей.
3.2. Не позднее _________________ срока с момента подписания договора Заказчик обязуется перечислить Проектировщику аванс в размере ______% от суммы, указанной в п 3.1 настоящего договора, а именно _________________________ рублей.
3.3. Все последующие платежи производятся Заказчиком на основании счетов Проектировщика, выставляемых после подписания Актов, составляемых сторонами и подтверждающих готовность этапов работы, указанных в п. 2.3 настоящего договора.
3.4. Оплата аванса и счетов Проектировщика производится Заказчиком по безналичному расчету, платежными поручениями.
4. Срок действия договора
4.1. Данный договор принимает юридическую силу со дня его подписания Заказчиком и Проектировщиком.
4.2. Настоящий договор заключен сторонами на срок до “___”________________г.
Если Проектировщик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный срок либо проект не будет утвержден ____________________________________
(кем)
в__________________________________,
(срок)
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, установленных настоящим договором, а также соответствующие условия настоящего договора сохраняют свою силу.
5. Обязанности сторон
5.1. Обязательства Проектировщика:
5.1.1.выполнять работы в полном соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и настоящим договором;
5.1.2.согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком — с поолномочными государственными органами и органами местного самоуправления;
5.1.3.передать Заказчику готовую техническую документацию, а также результаты изыскательских работ.
Проектировщик не имеет право передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
Проектировщик обязуется гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Проектировщиком технической документации.
5.2. Обязательства Заказчика:
5.2.1.оплатить Проектировщику выполненные работы;
5.2.3.полученную от Проектировщика техническую документацию использовать только на цели, предусмотренные настоящим договором, не передавать техническую документацию третьим лицам, а также не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика;
5.2.4.содействовать Проектировщику в выполнении проектных и изыскательских работ ________________________________________________________
(объем и условия такого содействия);
5.2.5.вместе с Проектировщиком принимать участие в согласовании готовой технической документации с полномочными государственными органами и органами местного самоуправления;
5.2.6.оплатить Проектировщику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ в результате обстоятельств, не зависящих от Проектировщика;
5.2.7.по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ привлечь Проектирровщика к участию в деле.
6. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров
6.1. В случае просрочки выполнения работы Проектировщик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере ____% от суммы договора и пеню из расчета __% от суммы настоящего договора за каждый день просрочки.
6.2. В случае отступлений от требований, установленнывх заданием Заказчика и обязательных для сторон настоящего договора строительных нормах и правилах Проектировщик за каждый случай такого отступления от указанных требований обязуется уплатить Заказчику штраф в размере ______________________ рублей.
6.3. Ответственность Проектировщика за ненадлежащее выполнение работ, составляющих предмет настоящего договора, устанавливается в соответствии со ст.761 ГК РФ.
6.4. Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим договором, применяется в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
6.5. Споры и разногласия, возникнувшие при исполнении настоящего договора, по возможности должны быть разрешены путем переговоров между сторонами.
6.6. При невозможности разрешения споров посредством переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд ________________________
(указать место нахождения Арбитражного суда).
7. Порядок сдачи и приемки работ
7.1. При завершении каждого промежуточного этапа работ, указанного в п. 2.3 настоящего договора, Проектировщик обязуется направлять Заказчику об этом письменное уведомление .
7.2.В срок _____________________________________ со дня получения такого уведомления Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа.
7.3. Приемка каждого этапа работы оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки, подписываемым ____________________________ со стороны Проектировщика и _______________________________ со стороны Заказчика.
8. Дополнительные условия
8.1. Правомочия и обязательства сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.
8.2. Риски ______________________________________________________________
(какие именно, наименование страховой организации, дата, номер договора страхования и др.)
застрахованы на сумму _______________________________рублей.
9. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик ______________________________ М.П.
(подпись)
Проектировщик _________________________________ М.П.
(подпись)