Договор строительного подряда

• 

Подробности

Категория: Готовый договор

Просмотров: 1602

 

 г. ______________                                                              "___" ___________  20  г.

 

_______________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемая  в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _______________________________________________________,

(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании  _______________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

с  другой  стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

1. Предмет договора

 

1.1.           Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить на свой риск работу по строительству

______________________________________________________________________,

(наименование  объекта строительства)

согласно технической документации, представленной Заказчиком, в срок, определенный  настоящим договором.

Проект разработан ____________________________________________________

(наименование разработчика)

и утвержден ______________________________­_____   _________________.  

(кем)                                                  (дата утверждения)

Состав и содержание технической документации:  ____________________________

_______________________________________________________________________.

Срок представления технической документацииЗаказчиком установлен:

_______________________________________________________________________.

Права Заказчика в отношении земельного участка, предоставляемого под строительство __________________________________________

(наименование объекта строительства)

подтверждаются ________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа - акта об отводе земельного участка, свидетельства о праве собственности, договора и др.).

Разрешение  на строительство выдано ____________________________________

_____________________________________________________________________

(наименование органа, а также  наименование, номер и  дата выдачи документа).

1.2. Заказчик принимает на себя обязанность создать Подрядчику необходимые  условия  для выполнения работ, принять их результат, а также оплатить выполненную Подрядчиком работу, определенную  пунктом 1.1 настоящего договора.

 

2. Стоимость работ. Порядок расчетов

 

2.1. Расчет работ, исполненных Подрядчиком в соответствии с  п. 1.1 настоящего договора  оплачивается по согласованной сторонами цене. Цена работы по настоящему договору составляет  _______________________________рублей согласно смете, определяющей цену работ.

Смета является неотъемлемым приложением к настоящему договору.

Заказчик обязуется оплатить все работы, выполненные  Подрядчиком в соответствии с технической документацией и сметой.

2.2. Работа является выполненной Подрядчиком и принятой  Заказчиком к оплате только после подписания сторонами Акта сдачи-приемки работы.

2.3. Заказчик обязан оплатить выполненную Подрядчиком и  принятую к оплате работу в срок, равный ______________  со  дня  подписания  Акта  сдачи-приемки работы, если такая работа выполнена надлежащим образом  и  в установленный договором срок, либо по соглашению с Заказчиком – досрочно.

2.4. Работы оплачиваются посредством перечисления Заказчиком  суммы, указанной в  п. 2.1 настоящего договора, на расчетный счет Подрядчика.

 

3. Сроки и этапы выполнения работ

 

3.1. Срок начала работ: ____________________________________________.

3.2. Срок окончания работ: _________________________________________.

3.3. Сроки сдачи промежуточных этапов выполненных работ:

3.3.1. __________________________________________________________.

3.3.2. __________________________________________________________.

3.3.3. __________________________________________________________.

3.3.4. __________________________________________________________.

 

4. Срок действия договора

 

4.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания сторонами.

4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____ ____________ _______г.

Если Подрядчик не сдаст Заказчику выполненную работу  в  указанный в договоре срок, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

4.3. До  окончания сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих  из настоящего  договора, его условия   сохраняют свою силу.

 

5. Обеспечение материалами и оборудованием

 

5.1. Строительные работы осуществляются материалами Заказчика.

5.2. На Заказчика возлагается обязанность предоставить следующие материалы и оборудование для строительства:  _______________________________________.

_______________________________________________________________________.

5.3.  Сроки  поставки материалов  и  оборудования  по   видам:   __________

_______________________________________________________________________.

5.4. Расходы, вызванные доставкой и разгрузкой материалов и оборудования возлагаются на Заказчика.

5.5. Приемка материалов и оборудования производится представителями Заказчика и Подрядчика и оформляется Актом приемки — передачи.

 

6. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров

 

6.1. В случае просрочки выполнения работы Подрядчик  уплачивает  Заказчику штраф в размере ____% от суммы договора и пеню  из  расчета  ____% от суммы настоящего договора за каждый день просрочки.

6.2. При несохранности  завезенных   Заказчиком   материалов   и оборудования   Подрядчик несет ответственность в виде  _____________________________

______________________________________________________________________.

6.3. При  отступлении Подрядчиком  от  требований, установленных  в технической документации и обязательных для  сторон договора, строительных нормах и правилах, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф  за каждое такое отступление в размере _______________________ рублей.

6.4. Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим договором, применяется в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

6.5. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть  при  исполнении условий настоящего договора, должны быть разрешены путем  переговоров между сторонами.

6.6. В случае  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров стороны  передают  их  на  рассмотрение  в  Арбитражный суд __________________

_______________________________________________________________________.

(место нахождения арбитражного суда).

 

7. Сдача и приемка работ

 

7.1. Подрядчик извещать Заказчика  при завершении  каждого промежуточного этапа строительства,  определенного пунктом 3.3 настоящего договора. Также при завершении  всех строительных работ.

7.2. В срок _________________ с момента  получения  извещения  Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего  этапа  или  всей  работы (завершенного строительством объекта).

7.3. Приемка каждого  этапа  работы  и  всей работы оформляется двусторонним  Актом  сдачи-приемки,   подписываемым__________________________________________

 (Ф.И.О., должность)

со стороны Подрядчика и ________________________________со стороны

(Ф.И.О., должность)

Заказчика.

7.4. Если Заказчик принял работу с видимыми недостатками, он вправе заявить о них  в течение  ____________________  с момента  приемки соответствующего этапа или завершенного строительством объекта.

 

8. Дополнительные условия

 

8.1. Права  и обязанности  сторон,  не содержащиеся в настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

8.2.  Представителем  Заказчика  на  строящемся объекте является

_______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., паспортные данные)

который имеет право контролирровать, а также надзирать за  процессом строительства и принимать от имени и в интересах   Заказчика решения по следующим вопросам:

_______________________________________________________________________.

 8.3. Риски застрахованы __________________________________________________

_______________________________________________________________________

(указать какие, наименование страховой организации, дата, номер договора  страхования и т. д.)

на сумму _______________________________________________________________

 (сумма цифрами и прописью)

рублей.

 

 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик:   Наименование:   Почтовый адрес:   ИНН:   Р/С:   БИК:   К/С:   В

Подрядчик:   Наименование:   Почтовый адрес:   ИНН:   Р/С:   БИК:   К/С:

 

 

 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  Для каждой  стороны – по  одному экземпляру.

 

 Подписи сторон:

 

Заказчик _____________________________                                           М.П.

 

 

 

 

Подрядчик _____________________________                                       М.П.